Xxxxxx xxxx
Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx §617 xxxx. 1 x. x. pokládat xxxxxxxxxx, xxxxx jsou součástí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx, zda xxx x xxxxx xx plnění xxxxxxx xx smlouvy nebo x nárok xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx dovolání xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Ostravě xx xxx 24.10.2022, xx. xx. 11 Xx 79/2022. Xx xxxxxxxx X, XXX a XX rozsudek krajského xxxxxx x xxx x xxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxx xxxxx x dalšímu řízení.
I.
Dosavadní xxxxxx xxxxxx
1. Žalobou xxxxxx xxxxx 14.2.2018 xx žalobce domáhal xxxxxxxxx xxxxxxx pokuty xx výši 1 470 000 Xx. Xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx jako zhotovitelkou xxx 19.3.2014 smlouvu, x xxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxx Xx. Xxxxxxxx x Luhačovicích (xxxx xxx xxx „Xxxxxxx“). Xxxxxx xx xxxxxxxx, xx při xxxxxxxx x xxxxxxxx díla xx zaplatí smluvní xxxxxx xx xxxx 20 000 Xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx mělo být xxxx xxxxxxx xx 17.8.2015, x xxxxxxx xxxx došlo až 26.10.2015 x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx; žalovaná tedy xxxx x xxxxxxxx 70 xxx, proto xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 400 000 Xx. Rovněž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výši 10 000 Xx xx každý den xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postupu xxxxx. Xx prodlení x xxxxxxxxxx stavebních xxxxx xx 11.8.2015 xx 17.8.2015 požadoval xxxxxx xx výši 70 000 Kč. Xxxxxxxx v průběhu xxxxxx započetla na xxxxxxxxx pohledávku xxxx xxxxxxxxxx xxxx žalobci xx vrácení neoprávněně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxx xx dne 18.10.2019 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx částky 500 000 Xx, xxx 23.8.2021 vznesla xxxxxxx započtení (další) xxxxxx 500 000 Xx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozporu xx Xxxxxxxx xxxxxx x další bankovní xxxxxx.
2. Okresní xxxx xx Xxxxxxx – xxxxxxx ve Valašském Xxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx ze xxx 21.10.2021, x. x. 113 X 3/2018-392, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx 3.12.2021, x. x. 113 C 3/2018-408, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 970 000 Xx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxx X), xxxxxx xxxxxx x zaplacení 500 000 Xx (xxxxx XX.), uložil xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxx 500 000 Xx do xxx dnů xx xxxxxx xxxx rozsudku (xxxxx XXX), xxxxxx xxxxxxxx zaplatit žalobci xx xxxxxxxxx xxxxxx „x xxxxxxxxx 1 470 000 Kč“ (xxxxx XX) částku 23 520 Xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx „x vzájemném xxxxxx na xxxxxxxxx 500 000 Kč“ xxxxxx 68 615 Xx.
3. Xx provedeném xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx Smlouvu, x xxx xx xx. ujednaly xxxxxxx xxxxxx xx prodlení x předáním xxxx x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dílčího xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx prací. Xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 30.5.2015 x xxxxxxxxxxxxxx převzetí x xxxxxxx xxx 16.6.2015, xxx změněné xxxxxxx 31.7.2015 x 17.8.2015 xxxxxxxxx, dílo xxxx xxxxxxx xx xxx 26.10.2015 x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx. Strany xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 500 000 Xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx, x. x., xxx č. 572146/14 xxxx záruky xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x předepsané xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx po xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx xxx „bankovní xxxxxx č. 1“) x xx výši 500 000 Xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x České xxxxxxxxxx, x. x., xxx x. 577801/15 x platností xxxxxxxxxxxx xx 9.10.2016, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x průběhu části xxxxxxx xxxx (dále xxx xxx „bankovní xxxxxx č. 2“). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx xx základě xxxx xxxxx k xxxxxx x bankovní xxxxxx xx xxx 4.10.2016 x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx během xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx povinnosti vyplývající xx Xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx informována xxx 11.10.2016. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pro nedodržení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx xx 10 xxx xxxxxxxx ve xxxx 100 000 Xx) x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx při xxxxx (xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 400 000 Xx xx 8 xxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx bankovní xxxxxx informována dne 21.8.2015. Podáním ze xxx 18.10.2019, xxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxx návrh“, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx záruku čerpal xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxx záruku x. 2, obsahově xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyplacení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx č. 1). Xxx 23.8.2021 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (další) xxxxxx 500 000 Xx, xxxxxx žalobce xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx x bankovní xxxxxx (x. 1); podání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx 9.9.2021.
4. Na xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxx, xx žalovaná xxxx zhotovitelka neprovedla xxxx xxxxx a xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx prodlení x délce 70 xxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx 1 400 000 Xx a xx xxxx 70 000 Xx za xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (x této části xxxxxxxx xxxxx xxxxxx) xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx započtení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx č. 1 xx výši 500 000 Xx, xxxxxx xxxxxxxxx dne 23.8.2021. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx krýt xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které mu xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx povinností zhotovitele xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx předchozí xxxxxxx výzvě xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx (x xxxxxxx xx Xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx, uzavřel, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx výši 970 000 Xx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx x započtení xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx řízení, a xxxxx x němu xxxxx přihlížet (odkázal xxxxxx xx rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.8.2018, xx. xx. 32 Xxx 4182/2016). Xxxxxxx podání xxxxxxxx ze dne 18.10.2019 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, zabýval xx x jeho xxxxxxxxxx. Poukázal na xxxxxx praxi, podle xxx xx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx-xx xxxxx doručena xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 29.11.2019 (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.7.2010, xx. xx. 23 Xxx 4322/2009). Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xx §617 xxxx. 1 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx xxx „x. x.“), xxxxx xxxxx obou účastníků xx vztahují k xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx záruky je xxxxx xxxxxxxxx právě xx xxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxxxxx xx právní xxxxx x bankou. Xxx xxxxx x důvodnosti „xxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx x souladu xx Xxxxxxxx). Xxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxx x. 2 xxxx krýt nároky xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx záruky xx xxxxxx x mohlo x xx být xxxxxxx xx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, tj. až xx 26.10.2015, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx před dokončením xxxx, a navíc x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx smluvní xxxxxx xx prodlení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx zdraví při xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx žalobce xxx xxxxxxx bankovní xxxxxx x xxxxxxx xx Xxxxxxxx, obohatil xx bezdůvodně xx xxxx xxxxxxxx (šlo x xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx). Požadavek xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx proto xxxxxxxxx za xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx (xxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxx ze xxx 24.10.2022, x. x. 11 Co 79/2022-427, x odvolání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx XX xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 500 000 Xx (výrok X), xxxxxx jej xx xxxxxx III x xxxxxx ohledně xxxxxxxxx částky 500 000 Xx xxxxxxxx (xxxxx XX), a xxxxxx žalované xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxx xx xxxx 7 500 Xx (xxxxx XXX) a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 50 000 Kč (xxxxx XX). Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx I x XX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx soudu prvního xxxxxx xx xxx 28.1.2022, x. x. 113 X 3/2018-418).
6. Xxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx považoval xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxx 1 470 000 Xx byl xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx však x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
7. Xxxxxx měl xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxx ze dne 18.10.2019 xxxxx x xxxxxxx xx §98 xxxx xxxxxx xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „x. x. x.“), xxxxxxxxx xx vzájemnou xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx žalobci xxx (xxx) xxxxxxxxxx x celkové xxxx 1 000 000 Xx, tj. pohledávky xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xx xxxxx jen o xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nedostatek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§103, §104 xxxx. 1 xxxx xxxxx o. x. x.), rozsudek xxxxx prvního xxxxxx xx xxxxxx XXX xxxxxx x xxxxxx x této xxxxx xxxxxxxx.
8. Xxxxxxx pohledávky xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 2 xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxx žalované pohledávky x rozsahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx záruky x. 2 žalovaná xxxxxxx xxxxxxx podáním ze xxx 18.10.2019, které xx bylo xxxxxxxx xxx 29.11.2019, xxxxxxxxx xxxxxxxx podáním xx xxx 10.8.2020, popř. xxxxxxx x podání xx xxx 12.10.2021, xx spisu však xxxx xxxxxx, xxx x xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, navíc tvrzení xxxxxxx x xxxxxx xx xxx 12.10.2021 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx řízení (xx xxx 23.8.2021) x xxxxx x nim xxxxxxxxxxx.
9. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx čerpané xxxxxxxx záruky č. 1 xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx započítat, xxxxx xxxxx jednostranně xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávku xxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx xxxx, xx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx splatná (xxxxxxx xx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx ze xxx 29.1.2009, xx. xx. 23 Cdo 3028/2008). Xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx x podání ze xxx 23.8.2021, xxxxxxxxx xxxxxxx dne 9.9.2021, xxxx ho xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx.
10. Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx které xxxxxxx v důsledku xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx zániku xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xx, že x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx (… xxxxxxxxx xxxx dokazování xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx namítal v xxxxxx xx dne 20.8.2021, přičemž skutkové xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sporné x x odvolacím xxxxxx …) xxxx xxxxxxx aplikovat §1987 xxxx. 2 x. x., xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxx „nedostatku xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x výši xxxxxxx pohledávky“ (v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozsudek velkého xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 9.9.2020, sp. zn. 31 Xxx 684/2020, xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx xxx x. 37/2021 – dále xxx jen „X 37/2021“ – x xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 1.10.2018, xx. zn. 28 Xxx 5711/2017). Rovněž xxxxxxxxx xx důvodnou xxxxxxx xxxxxxxxx vznesenou xxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx uplatnila x xxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxx promlčecí xxxx podle §621 x §619 x. x. (o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 1 xx dozvěděla xxx 21.8.2015, pohledávku xx xxxx xxxxxxx xxxx uplatnila až xxx 23.8.2021, o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x. 2 se xxxxxxxxx dne 12.10.2016 x vůči xxxxxxx xx xxxxxxxxx dne 18.10.2019). Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx §617 xxxx. 1 x. x., xxxx. §649 xxxx xxxxx x. x., neboť xxx xx xx, xx xxxxx účastníků xx xxxxxxxxxx x jedné xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nároku bezesmluvního. Xxxx xxxxxxxx §617 xxxx. 2 x. x. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx započtení pohledávek xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výroku XX x uložil žalované xxxxxxxx xxxxxxx 500 000 Kč.
II.
Dovolání x xxxxxxxxx k xxxx
11. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx žalovaná dovoláním, x xx výslovně xxxxxxx jeho xxxxxx. Xxxxxxxx odvolacímu soudu, xx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k započtení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe xxxxxxxxxx xxxxx (X 37/2021), xxxxxxxxx se xxx, xxx je míra xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšší xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxx či xxxxxxxx), ani xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, že námitku xxxxxxxxx vznášela xxxxxxxx, xxx připouští (dojde-li x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxxxx x námitek xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx soudního řízení. Xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx je však xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bezdůvodně xxxxxxxx x xxx xxxx x důvodu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx mu vytýkala, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxxx soud prvního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dotčenými pohledávkami x xxxxxxxx spornosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.
12. Xxxxxxxx, že se xxxxxxxx xxxx odchýlil xx ustálené rozhodovací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxx sp. xx. 28 Xxx 3450/2016, xx. xx. 23 Xxx 1992/2014) x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Forma xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxx x hmotněprávní xxxxxxx učiněné xxxx xxxxx, x nichž xx xxxxxxx dozvěděl, xx stejné xxxxxx xxxxxx xxxx jednání xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx hmotněprávní xxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx i v xxxxxx, a xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx započtení. Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx názoru, xx pohledávka xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx, xx xxx úkon xxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 25.11.2014, xx. xx. 23 Xxx 1992/2014). Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v řízení xxxxxxxxx, xxx x x případě, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x nich xxxxxxxx a byly xxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx.
13. Další otázku – xxxxxxxxx promlčení x xxxxx xxxxxxxx §617 o. z. – považovala x xxxxxxxxxxx dovolacího soudu xx xxxxx neřešenou. Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §617 xxxx. 1 x. x. xxxxxx, právo na xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxx x právo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se vztahují xx Xxxxxxx, bez xx xx neexistovaly, xx xxxxx rozlišovat xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx předchozí xxxxxxx xxxxx (x xxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx §617, xxxx. §649 x. x.), x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx smluvního xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx kompenzační xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx, lze xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx §617 odst. 2 x. x. započíst x promlčenou xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, jak xxxxxx xxxx uplynula od xxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx.
14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x námitce xxxxxxxxx, namítala, že x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx. xx. 32 Xxx 4182/2016 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tomu, xxx xxxx mohl přihlédnout x xxxxxxx započtení; xxxx závěry xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 13.1.2021, xx. zn. 31 Xxx 1475/2020, uveřejněném xxx xxxxxx 58/2021 Xxxxxx soudních rozhodnutí x xxxxxxxxxx, dále xxx „X 58/2021“).
15. Xxxx xx to, xx nebyly splněny xxx předpoklady xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu §220 xxxx. 1 x. x. ř., x jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stav xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani nezopakoval; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx nepředvídatelné. Xxxxxxx, xxx dovolací xxxx rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx tak, xx rozsudek xxxxx xxxxxxx stupně xx xxxxxxxxx, xxxx. xxx xxxxxx x věc xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dalšímu xxxxxx.
16. Xxxxxxx se xx xxxxxxxxx x dovolání xxxxxxxxx x napadeným xxxxxxxxxxx x s xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx žalované xxxxxx xxxxxxxxx x započtení. Xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx tvrzení x důkazní břemeno xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x započtení. Xxxxxxx, xxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxxx xxxx „potvrdil“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.
III.
Přípustnost xxxxxxxx
17. Dovolání xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x tomu oprávněným – xxxxxxxxx xxxxxx (§240 xxxx. 1 x. x. ř.), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx advokátem (§241 xxxx. 1 x 4 x. s. x.), xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
18. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx XX, kterým xxxxxxxx xxxx zrušil xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žalované x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 500 000 Xx) x xxxxxx v tomto xxxxxxx (xx. ohledně xxxxxx 500 000 Xx) xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ani xxxxx xxxx x xxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přípustnosti xxxxxxxx (§237 – 238x x. x. x.), xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovolání (xxxx. §241x xxxx. 2 x. s. x.). Neformuluje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx jejímž xxxxxx xx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx části xxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x této xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx dovolacím xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx judikatura xxxxxxxxxx xxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx (tedy xxxxxxxx xxxx xx xxx při xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §20 xxxxxx č. 6/2002 Xx., x xxxxxxx x soudcích).
19. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §243x xxxx. 1 xxxx xxxxx x. s. x. xxxxxx.
20. Xxxxx xxxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, splatnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx §1987 xxxx. 2 x. x., xxx jejichž xxxxxx xx xxxxxxxx soud xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx §617 x. z., xxxxx xxxxxx xxxxx x rozhodovací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.
XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
21. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bylo posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx žalované, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zaplacení xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxx 1 470 000 Xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xx jí xxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx x xxxx zajišťovat xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx povinností ze Xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx sjednány xxx, xxxxx xx výši 500 000 Xx x x xxxxx x nich xxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx slouží. Xxx přisvědčit xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxx, xxx je xx skutkových xxxxxxxxxx xxxxxx správně. Xxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně) xxx obě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxx úvahách přesně. Xxxxxxx také xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx bankovní záruky x. 1 x x. 2 xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xx započtením xxxxxx xxxxxxxxxx proti žalované xxxxxx x průběhu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx stupně.
22. Xxxxx xx vrácení xxxxxx x xxxxxxxx záruky x. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx (xxx xxxx. 24 xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx), xxxxxxx žalovaná xxxx vyzvala xxxxxxx x vrácení xxxx xxxxxx (xxxxxxx ze xxx 18.10.2019, xxxxx xx bylo xxxxxxxx xxx 29.11.2019), xxxxx xxxxxxxxx provedla x xxxxxxx ze xxx 10.8.2020, xxxxxxxx v xxxxxxx ze xxx 12.10.2021 x x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, zda a xxx xxxx tato xxxxxx xxxxxxx doručena. Xxxxxx závěru xxxx xxxxx přisvědčit. Xxx-xx x xxxxxx ze xxx 10.8.2020, je xx xxxxx xxxxxx, xx xxxx soudu xxxxxxxx xxxxx xxx x soud xxxxxxx xxxxxx xxx xxx 17.8.2020 xxxxx s xxxxxxxxxxx x jednání (x. l. 263) xxxxxxxxxx xx 23.9.2020 xxxxxx žalobci. Xxx xxx s xxxxxxxxx xxxxxx souhlasit, xx xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxx, že xxxxxxx xxxx tyto listiny xxxxxxxx. Jednak xx x xxxxxxx xxx 23.9.2020 osobně xxxxxxxx (x. l. 276) x xxxx v xxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx např. x. x. 352). Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx doručováno xxxxx xxxxxx soudu x xxxxx xxxxxxx, xxx okolnost, xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, nemůže xxxx (xxxxxxxxxx) negativně xxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx k xxxxx x xxxx takto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx-xx o xxxxxx xx xxx 12.10.2021, xx xx spisu xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx nedoručoval, x xxxxxx protokolu x xxxxxxx (x. l. 380) však xxxxxxx, xx xx x xxxx obsahem xxxxxxxx.
23. Xx vztahu k xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uplatněno „xx xx koncentraci xxxxxx, tj. po xxxx 23.8.2021“. Xxxxxxxx xxxx x X 58/2021 xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xx xx vyhlášení (xxxxxx) rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx závěry xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (viz xxxx. 36). Xxxxxxxx xxxx však x xxxxxxxx kompenzačnímu projevu xxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx či neúplné xxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odmítnout xxx x xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (podle xxxx xxxxxx) až xx xxxxxxxxxxx řízení (xxxx xx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx nové xxxxxxx x xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx – xxxx-xx xx námitka xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx důsledku x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxx tak x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx) xxxxxx.
24. Nadto x xxxx. 24, xxx x xxxx xxxxx odůvodnění rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx mělo xxx – xxxxx xxxxxx odvolacího xxxxx – xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx 23.8.2021 (xxxxx xxxx. 24, xxx také xxxx. 23). Xxxxx obsahu xxxxx se xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx přednesena žaloba x xxxxxx další xxxxx uvedené v §118 xxxx. 1 x 2 o. x. ř., xxxxxx xxx 29.7.2020 (x. x. 138) x xx jeho xxxxx xxxx xxxxxxxxx poučeni x xxxxxxxxxxx řízení x xxxx xxx xxxxxxxxxx lhůta xxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx důkazů; xxxx tak xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tzv. koncentrace xxxxxx xxxxx §118x x. x. x. xx k 23.8.2021 (x podmínkám, xxxxx xxxx být xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxx. koncentrace xxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.9.2013, xx. xx. 31 Xxx 4616/2010, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 98/2013 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxxx).
25. Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxx nárok xxxxxxxx xx xxxxxxx plnění x xxxxxxxx záruky x. 1. Xxx xx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx splatnou xxxxxxxxxx, x xxxxx listině xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x že xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x bankovní xxxxxx x. 1 předtím, xxx učinila xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx ohledně xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, řadu xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx důvody xxxxxx xxxxx pohledávek x xxxxxxxxx kompenzační xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x. 1 xxx xxxxxxx xxxxxxx podáním xx xxx 23.8.2021 (x. x. 359) x 12. 10.2021 (č. x. 369), s xxxxx (xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx) xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §555, §556 x. x. (viz xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 25.4.2017, sp. xx. 21 Xxx 5281/2016, xx xxx 31.10.2017, xx. zn. 29 Xxx 61/2017, publikovaný xxx x. 4/2019 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx), xxxx xxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx došlo opakovaným xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx x k xxxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.4.2024, sp. xx. 23 Cdo 3057/2023).
26. Odvolací xxxx xxxxxxxx započítávané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž jako xxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §1987 xxxx. 2 x. z., xxxxx xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovolacího xxxxx.
27. X rozsudku x 9.9.2020, xx. xx. 31 Xxx 684/2020, uveřejněném xxx x. 37/2021 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, velký xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx „xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx“ xx smyslu §1987 xxxx. 2 o. x. je zpravidla xxxxxxxxxx ilikvidní, xx. xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx do xxxxxxx xxxx výše sporná (xxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx pasivní pohledávky) xxxxxx námitky xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx jednoznačného, xx. oběma xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxx) xxxxx x xxxxxxxxx či xxxx xxxxxxx pohledávky. Xxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx §1987 xxxx. 2 x. z. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx uspořádání vztahů xxxx dotčenými xxxxxxxx (§2 x. x.). Xxxxxxx-xx obě xxxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx smlouvou xxxxxxxxx xxxx stranami), xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx stojí xxxxx dlužníka (a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xx, aby xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx svůj xxxx (plnit na xxxxxxx pohledávku), xxxx xxxxxxxxxxx posouzeny x xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx-xx x xxxxx vztahu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx zpravidla rozumnému (xxxxxxxxxxxxx) uspořádání xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xx xxxxxx §1987 xxxx. 2 x. x., xxxx xxxx xxxx x úvahu x xxxx řízení x xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
28. Xx závěrů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Okolnost, xx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx poměrně rozsáhlé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xx xxxxxxxxxx dokazování xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx), nemůže být xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx by xxx (xx) odvolací xxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxx nejistou. Xxxxxxxxxx již proběhlo, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ohledně aktivních xxxxxxxxxx xxxxxxxx (vrácení xxxxxx x bankovní xxxxxx x. 1 x 2) xx xxxxxxxxx (x právním) xxxxxxx, odvolací xxxx xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rozsáhlé xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx stupně xxx svých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx ostatně také xxxxxx – viz xxxx. 21 xxxxxxxxxx). Xxx xxxxxxx posouzení xxxx xxxxx §1987 xxxx. 2 o. x. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx právně xxxxxxxx okolnosti, xxxxxx-xx xx zřetel xxxx xxxx x xx, xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx nároku xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx prvním xxxxxxxx, xxxxxxx proběhlo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx měly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx.
29. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx dále k xxxxxx, xx uplatnila-li xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx z (xxxxx xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obohacení, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na smluvní xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx, nevztahovala xx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx §617 xxxx. 1, xxxx. §649 větu xxxxx x. x. Xxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxx §617 xxxx. 2 x. x.
30. Xxxxxxxxxx §649 věty xxxxx x. z. xx danou xxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x soudním nebo xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx věci však xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx „xxx“ xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx ustanovení xxxxx xxxxx x xxxx věci aplikovat.
31. Xxxxx §617 xxxx. 1 x. x. x po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx práva xxx xxxxxx xxxxx právu xxxxxxxxxxx xxxxxx stranou, xxxxx se xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx do xxxxx x xxxxxxxxxx xx sobě.
32. Xxxxx §617 xxxx. 2 x. x. i xx uplynutí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx započtení, xxxxx xxxxx být x započtení xxxxxxxxxxx xxxxxxx před uplynutím xxxxxxxxx xxxxx.
33. X xxxxxx §617 xxxx. 1 o. x. xxxxxxx, že xx x xxx obsažena xxxxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxx xxxxxx v soudním (xxxxxxxxx) xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx to, xx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x téže smlouvě xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx vychází x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx [xxx také MELZER, X., XXXX, X. x xxxxxxxx: Xxxxxxxx xxxxxxx – xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx XXX. §419–654. Xxxxx: Leges, 2014, 937 s., xxxxxxx xxxx XXXXXXX, Xxxx. Xx: LAVICKÝ, Xxxx, x xxx. Xxxxxxxx zákoník X. Xxxxxx xxxx (§1−654). 2. vydání. Praha: Xxxxxxxxxxxxxx C. H. Xxxx, 2022, x. 1995]. Xxxx by xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx smlouvy, xxxx x xx xxxxxxxxxxx (typicky např. xxxxxxx xxxxxx). Xxx xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (xxx se xxxx xxxxx či obrana xxxxxxxxx v xxxxxx), xxxx jaké xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxxxxx xxxxx úpravy §617 xxxx. 1 x. z., kterým xx xxxxxx posílení xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek (x výkladu xxxxxxxx xxxxx viz xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 21.5.1996, xx. zn. Pl. XX-xx. 1/96, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 9/1997 Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx proti xx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahu (xxxxxxx xxx také xxxxxx xxx. XXXx. Xxx. Xxxxx Šilhán, Xx.X., Xxxx – Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxx xxxx xxxxxxxx“, Xxxxxx xxxxxxxx 22/2018, x. 763).
34. Za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx podle §617 xxxx. 1 x. x. pokládat xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx významné, xxx se xxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxx xx bezdůvodné xxxxxxxxx.
35. V xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nároky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx – xxxxxx xxxxxxxx smlouvu x xxxx, v ní xx xxxxxxxx smluvní xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx povinností xxxxxxxx – zhotovitelky xxxx, x xxxx si xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx záruk, xxxxxxx xxxx zajištěna odpovědnost xxxxxxxx xx řádné xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odstranění xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx, tvrdil, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx touto xxxxxxx xxxxxxxxx, žalovaná xxxxxxx, xx xxxxxxx čerpal xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxx), x takto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obranu proti xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx. Byť xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxx (§2029 o. x.), x nárok xx xxxxxxx neoprávněně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx bezdůvodným obohacením (§2991 x. z. – xxx např. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.2.2023, xx. zn. 29 Xxx 2649/2022), xxxx xx samo o xxxx xxx xxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx pohledávku xx xxxxxx §617 odst. 1 x. z., xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx souvislost xx Xxxxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxxx ní) neoprávněně xxxxxxxxxxx bankovních xxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx Xxxxxxxx spojitost, x proto xx xxx z xxxxxxx §617 odst. 1 x. x. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
36. Xx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
X.
Xxxxx
37. Xxxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 500 000 Xx (xxxxx X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxx uplatněných xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x protože xxxxxx xxxxxxxx pro jeho xxxxx, xxxxxxxx soud xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §243x xxxx. 1 o. x. x. zrušil, x to xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§243x odst. 2 xxxx xxxxx x. s. x.). Xxxxxxxx xxxx xx xxx bude x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx částky 500 000 Kč xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx započetla xxxxxx z xxxx (xxxxx xx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.