Právní xxxx
Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx budoucí xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §2006 x. x. x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx domáhat xxxxxxxx kupní smlouvy xxxxx §1787 x. x.; xx však xxxxx požadovat xxxxxxx xxxxx, která mu xxxxxxx porušením smluvní xxxxxxxxxx (§2913 x. x.).
Xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx: §1785, §1787, §2006, §2913 zák. x. 89/2012 Xx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx rozsudek Xxxxxxxxx soudu v Xxxxx ze dne 25.6.2019, xx. xx. 35 Xx 178/2019, x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 5 xx xxx 17.4.2019, xx. zn. 42 C 164/2017, xxxxx jimi bylo xxxxxxxx žalobě xx xx 809 115,50 Xx x úrokem x prodlení xx xxxx 8,05 % xxxxx od 22.12.2016 xx xxxxxxxxx, a xxx x tomto xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 5 x xxxxxxx xxxxxx.
X.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxx Prahu 5 rozsudkem ze xxx 17.4.2019, x. x. 42 X 164/2017-471, xxxxxx žalované xxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxx 809 115,50 Xx x úrokem x xxxxxxxx xx výši 8,05 % xxxxx xx 22.12.2016 xx xxxxxxxxx, co do 569 862,50 Xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx, xx žalovaná xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx kupní ze xxx 9.2.2015 xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kterou xxx xxxxx bytovou xxxxxxxx x xxxxx 70,40 x˛ x xxxxx xx společných xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxxx developerském xxxxxxxx v X. (xxxx jen "xxxxxx xxxxxxxx") xx cenu 4 642 558 Xx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx však xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx jednotka vzniknout, xxxxxxxx hygienické xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, x proto byl xx xxx 25.11.2016 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxx. Xxxxx hodnota bytové xxxxxxxx, kterou měli xxxxxxx nabýt, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxx vyšší x 809 115,50 Xx xxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zaplatit. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx ležících na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx) nevznikla xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx vlastníky bytu, xxxx jim xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx hodnotou xxxxxx jednotky, xxxxxx xxxx xxxxx, ke xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx postavena xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostoru xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxx ziskem xx xxxx 809 115,50 Xx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx nahradit xxxx škodu, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x porušením xxxxxx smluvních xxxxxxxxxx. Xx právní xxxxxxx xxxxxxx soud odkázal xxx xx §50x xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, xxxxxxxx xx 31.12.2013 (xxxx xxx "obč. xxx.").
Xxxxxxx xxxx v Xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx rozsudkem ze xxx 25.6.2019, č. x. 35 Xx 178/2019-505, xxxxxxxx rozsudek xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozhodl x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Vyšel x xxxxxxxx xxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostoru xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxx zákoník, xxxxxxxx xx 1.1.2014 (xxxx xxx "o. z."). Xxxxxx §2900 o. x., x xxx, xx žalovaná xx xx xxxxxxx x xxxxxxx budoucí xxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx závazek nesplnila. Xxxxxxx bylo nedodržení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x vibrací xxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxx, x níž xx bytová xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Odvolací xxxx konstatoval, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx smluvní xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavřít xx žalobci xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx přínosem x xxxxxxxx nenabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx cenou xxxx xxxxxx jednotky x xxxxxxxx zániku závazku xx smlouvy budoucí xxx nemožnost xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxx byly xxxxxx liberace xxxxx §2913 xxxx. 2 x. x., když xxxxxxxx xxxx stavebník xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx x daném xxxxx xxxx být splněny, x jakožto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx, a tedy x xxxxxxx možné xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
XX.
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žalovaná xxxxxxxxx, jehož přípustnost xxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx věc xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx §2900 x. z. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2900 x. z. klientu xxxxx, jestliže v xxxxxxx xx stavebním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kterou xx xxx podle xxxxxxx x smlouvě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx soud xxxxxx x xxxxx, xx žalovaná xx xxxxxx xx splnění xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx péčí, xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx, jež xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x Praze v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx žalovanou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x její xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx dni xxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxxxx, ale xx xxx xxxxxxxx objektivní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotku xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxx obou xxxxxx x xxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxx dostatečně nevymezuje xxxxxx přípustnosti ani xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx měly být xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ztotožnili xx xx závěry xxxxx obou xxxxxx, xxxxx xxxxx žalovaná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxxxxxxx výstavbu xxxxxx jednotky, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx kolaudaci x xxxxxx xx být xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx kupní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx újma. Žalobci xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXX.
Xxxxxxxxxxx dovolání
Nejvyšší xxxx jako xxxx xxxxxxxx (§10x x. x. x.) xxxxxxx, xx dovolání xxxx xxxxxx včas, xxxxxx x tomu xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxx (§240 xxxx. 1 x. x. x.), xxxxxxxxxxx advokátem ve xxxxxx §241 x. x. ř., x xx xxxxxxxxx xxxxx §237 x. x. x., xxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx porušením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx řešeno. Dovolání xx důvodné.
IV.
Důvodnost xxxxxxxx
Xxxxx §242 xxxx. 3 xxxx xxxxx x. x. ř. rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§241x odst. 1 o. x. x.) může xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, nebo xx správně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nesprávně xxxxxxx, případně xxx xx xxxxxxxx skutkový xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx x xxxx, xx xxx x xxxxxx poměry vzniklé xx 1.1.2014, je xxxxx věc xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx §2913 odst. 1 x. x., xxxxxx-xx strana xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sloužit.
Podle §2913 xxxx. 2 o. x. xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xx ve splnění xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nepředvídatelná x nepřekonatelná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vůli. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx v xxxx, kdy byl xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x náhradě xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xx 1.1.2014 s xxxxxxxxx xxxxxx č. 89/2012 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zavádí xxxxxxxx úpravu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx škody. Xxxxxx ustanovení §2900 x §2910 o. x. xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx vzniklou xxxxxxxxx smlouvy (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §2913 x. x. Xxxxxxxxxxx podle §2913 odst. 1 x. x. xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx ke vzniku xxxxx xx bez xxxxxxx. Předpokladem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx porušení xxxxxxx xxxxxxxxxx škůdcem x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x porušením xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx citovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy, x xx xxx xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tíží xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, jejichž xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx (překážky x xxxx osobních xxxxxx a ty, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx povinen xxxxxxxx) x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx až v xxxx xxxxxxxx prodlení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx, xxxxx nastal xx xxxxxxx protiprávního xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx musí xxx stanovena ke xxx jejího vzniku. Xxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx majetkový xxxxxxxx x smlouva nebyla xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x okamžiku, kdy xxx podle smlouvy xxxxxxx xxxxxx (resp. xxxxxxxxx přínos x xxxxxx plnění).
Tato xxxxxx xxxxxx xxxxxx i xx porušení smluvní xxxxxxxxxx ze smlouvy x xxxxxxx xxxxxxx (§1785 xx 1788 x. x.). Tou xx xxxxxxx jedna xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx lhůtě, xxxxx xx xxxxxxx xxxx, uzavřít xxxxxxx xxxxxxx, jejíž xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx strana xxxxxxx xx xxxxxxxx x uzavřením smlouvy, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x třetí osoby xxxx x soudu (§1787 o. z.), xxxx xx xxxxxx xxxxxxx náhrady xxxx xxx porušení smluvní xxxxxxxxxx (§2913 o. x.) [xxx XXXXXX, X. x kol. Xxxxxxxx xxxxxxx X. Xxxxxxxxx právo. Xxxxxx xxxx (§1721-2054). Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2014, 1225 x.].
X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx zjištění xxxxx §241a odst. 1 o. x. x. xxxxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxxx), že xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx 9.2.2015 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 14 xxx po splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (včetně xxxxxxxx kolaudace xxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxx xx 31.12.2016, x xxxxxxxx kupní xxxxxxx, xxxxxx předmětem xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x popsaná xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx developerského xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, neboť bytovou xxxxxxxx nevybudovala, xxxxxx xxxxxx xxx při xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx budoucí vědět, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §2006 o. x. x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx žalované, xxxxxxx xx xxxxxxx x objektivních důvodů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nahrazením xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podle §1787 o. x., xxxxx mohou po xxxxxxxx xxxxx §2913 x. z. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, která xxx porušením smluvní xxxxxxxxxx xxxxxxx. Žalobci xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx částku, xxx byla tržní xxxxxxx xxxx ke xxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx v xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxx získat, xx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx, jak xxxxxxx xxxxxxx odvolací xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx neočekávaný. Xxxx xxx xxxxxxxxxxx x Praze xxx xxxxx xxxx xxxx 2015 a 2016, xxx již od xxxx 2009 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx v Xxxxx. Xxxxx přehlédnout, xx xxxxxxx-xx by xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x převedla by xxxxx smlouvy o xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx vlastnické xxxxx x bytu podle xxxxxxx, neobdržela xx xx byt xxxxx xxxx aktuální ke xxx uzavření xxxxx xxxxxxx, xxx cenu xxxxx - kalkulovanou xxxx xxxxxxxx cen xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxx za xxxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx předem, x xxxxxxxx tak xxxx xx xxxxxx období xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dispozici.
Z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx §50x xxx. xxx.) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení (§2900 x. z.). Xxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxx budoucí, xxxxxxx braly v xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx bytu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx x objektivní xxxxxx odpovědnosti podle §2913 o. x. xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx uzavřít x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, jen xxxxx prokáže existenci xxxxxxxx podle §2913 xxxx. 2 x. x., která jí xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.
X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx obou xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx Městského xxxxx v Xxxxx xx xxx 25.6.2019, x. x. 35 Xx 178/2019-505, x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 5 xx xxx 17.4.2019, x. x. 42 X 164/2017-471, pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx 809.115,50 Kč s xxxxxx x prodlení xx xxxx 8,05 % xxxxx xx 22.12.2016 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx před xxxxx xxxx stupňů, xxxxx xxxxxx (§243x xxxx. 1 x. x. x.) x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx (§243x xxxx. 2 xxxx xxxxx x. x. x.).