Právní věta
Výše nároku xxxxxxxxxxx podle §544 xxxx. 1 xxxx. xxx. na úhradu xxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, nemůže xxxxxxxxxx xxxx díla sjednanou xx xxxxxxx x xxxx.
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 30.1.2014, sp. xx. 5 Xxx 302/2013, x části xxxxxxxxx xxxxx výroku, xxxx xxx potvrzen xxxxxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxxxxx xx xxx 11.2.2013, xx. zn. 15 Xx 54/2010, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 29.4.2013, xx. zn. 15 Xx 54/2010, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 29.4.2013, xx. xx. 15 Cm 54/2010, ve xxxx xxxx, xx xxxxxx x žalované 2); xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x žalované 2) xxxxxx.
X.
Xxxxxxxxx průběh xxxxxx
1. Žalobce xx xxxxxxx xxxxxxx xxx 30.3.2010 xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 15&xxxx;583&xxxx;520,60 Kč s xxxxxxxxxxxxxx x titulu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Usnesením xx xxx 9.1.2013, x. j. 15 Xx 54/2010-225, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žaloby vůči xxxxxxxxx 2) a 3) xxx, xx xxxxxxx původní xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx domáhal xxxxxxxxx xxxxxx 34&xxxx;867&xxxx;406 Xx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx žaloby xxxx xxxxxxxx 1), xxxxx xx xxxxxxxxx 1) xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxxx ze xxx 4.5.2012, č. j. XXXX 13 XXX 954/2012-X36, prohlášen xxxxxxx. Xxxx usnesením xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx žaloby, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nároku xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 1&xxxx;200&xxxx;000&xxxx;000 Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o dílo, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx odstoupily, x xxxxxxxx, x němž xxx závazek xxxxxxxxxx xxxx žalobci vypořádán x xxxxxxx realizace xxxx. Ve xxxxxxxxx x xxxxxx, jež xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx 17.6.2010, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx námitku xxxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxx žalobci, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výši 800&xxxx;000 XXX z xxxxxx xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxx x dokončením x xxxxxxxx díla.
2. Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx částečným xxxxxxxxx xx dne 11.2.2013, x. x. 15 Xx 54/2010-319, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 29.2.2013, x. x. 15 Xx 54/2010-336, x xxxxxxxxxxxx usnesení ze xxx 29.4.2013, x. x. 15 Cm 54/2010-337, xxxxxx vůči xxxxxxxxx 2) x 3) xxxxxx (xxxxx X.), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (výroky XX. a XXX.) x x xxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1) x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx účastníky bude xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx XX.).
3. Xxxxx skutkových xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx žalobcem xxxx zhotovitelem a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx 14.4.2008 uzavřena xxxxxxx x dílo x. X 0440/79-S xxxxx xxxxxxxxxx zákoníku (xxxx xxx „xxxx. xxx.“). Xxxxxxx xxxx xxxx sjednaná x xxxxxxxxx xxxxxxx byla 797&xxxx;509,72 eur xxx XXX. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dne 19.6.2009. Žalované hradily xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx na xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 8.10.2010.
4. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žalobce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxx zůstal xxxxxxx xxxxx xx vypořádání xxxx, co xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx pohledávce bylo xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx provedené xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx započtením xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx platné x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx plnění poskytnutého xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxxxxx. Žalovanými xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 876&xxxx;393,19 xxx, xxxx 92,35 % xxxxxxx ceny xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx x dílo xxx XXX. Rozdíl xxxx xxxxxxxx cenou díla x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx činí 7,25 % x xxxx xxxx, tj. 69&xxxx;524,97 xxx.
5. Xxxxx, který xxxxxxx žalobou uplatňoval, xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx x xxxxxxx x §544 xxxx. 1 xxxx. xxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx učinil xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxx, a xxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cenu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xx realizoval xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x dílo. Soud xxxxxxx stupně xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nemůže xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx cenu xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx objednatelky zaplatily x xxxxxxx, že xx xxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx postavení xxx x xxxxxxx, xx xx smlouva xxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx, že xx xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx objednatelek.
6. Soud xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx zdůraznil, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx žalobce xxxx xx žalovaných xxxxxxxxx, xx xxxx díla xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx, x xx x v xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx, o xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, přesahuje peněžité xxxxxx, které bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxx rámec xxxx, xx již xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 69 524,97 xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx díla (xxxxxxxxxxx 7,25 % x xxxx xxxx). X xxxxx xxxx xxxxx nárok žalobce xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nároku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx pokuty xx xxxx 800&xxxx;000 xxx, xxxxx žalované in xxxxxxx xxxxxxx.
7. Proti xxxxxxxx soudu prvního xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
8. Vrchní xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 30.1.2014, x. j. 5 Xxx 302/2013-438, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xx xxxx xxxx a ve xxxxxx x povinnosti xxxxxxx xxxxxxxx žalované 2) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (výrok X.), xxxxxx xxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 3) náhradu xxxxxxx xxxxxx (výrok XX.) x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx XXX. x XX.).
9. Odvolací xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zjištění xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx se x xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx by xx mu dostalo, xxxxx by xxx xxxxxxxxxx xx smlouvy x dílo xxxxx x xxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu nemůže xxx změnit xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx projektová xxxxxxxxxxx x xx cena xxxx xxx. xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dílo xxxxxxxx, xx se xx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx dokladů x xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx jasný, xx x xxxxxxx xxxx xxxx v úvahu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x je xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xx. XX xxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx).
XX.
Xxxxxxxx x vyjádření x němu
10. Rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx dovoláním, xxxxx xxxxxxxxxxx opírá o §237 občanského xxxxxxxx xxxx (dále xxx xxx „x. s. x.“). Podle dovolatele xx odvolací xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dovolacího xxxxx, resp. xxxxxx xxxxxx řešená odvolacím xxxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxxx vyřešena xxxxx.
11. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx podle dovolatele xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx více, xxx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xx předmětné xxxx xxxx xxxxxxxxx řádně x xxxx. Xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx pominul, xx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vyjít x xxxxxx ceny (xxxxx xxxxxxx) stavby, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx svého vlastnictví. Xxxxxxxxx odkázal na xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 12.5.2010, xx. xx. 23 Xxx 1211/2010, z xxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx posoudit xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx. Vypočtený xxxxxx pak xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obohacení. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v tom, xx pominul rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.11.2013, sp. xx. 23 Cdo 2833/2011, xxxxx xxxx xxxx xxxx sjednaná x zaniklé xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.
12. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obohacení x xxxxxx xxxx xx xxxx zabývat xxxxxxxx započtení xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Dovolatel xx xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxx pokutě xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obchodního xxxxx a xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx neplatné. Xxxxx xxxx stupňů se xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx smlouvy x xxxx nezabývaly a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pokuty.
13. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozsudek xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řízení.
III.
Přípustnost xxxxxxxx
14. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozhodl x něm - x xxxxxxx s xxxxx 7. xx. XX přechodných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zákona x. 404/2012 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x x xxxxx 2. čl. XX xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony - xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx od 1.1.2013.
15. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Krajský soud x Xxxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx xxxx“) xxxxxxxxx xx xxx 13.6.2014, č. x. XXXX 34 XXX 6537/2014-X-50, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxx v 10:38 xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (žalované 3) x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. o. x., xx xxxxxx x X. X. Xxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx 13.6.2014 a xx výroku x xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxx xxx 2.7.2014. Xxxxxxxxx xx dne 9.9.2014, x. x. KSOS 34 INS 6537/2014-B-26, xxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx xxxxx dne x 15:28 xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 5. 9. 2014, kterým xxxx xxxxxxxx reorganizace xxxxxxxx (xxxxxxxx 3). Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 9.9.2014.
16. Xxxxxxxxx xx xxx 12.11.2015, č. x. 32 Xxx 3964/2014-526, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xx dne 13.6.2014, x. x. XXXX 34 INS 6537/2014-X-50, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 13.6.2014 x 10:38 hodin, Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úpadek xxxxxxxx 3) a xx okamžikem zveřejnění xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxx v xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx 3) xxxxxxxxx. Nejvyšší xxxx xx proto xxxxxxx xxxxxxxxx žalobce pouze xx xxxxxx x xxxxxxxx 2).
17. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x předmětné xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §237 x. x. ř. xxxxxxxxx, xxxxx ji xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x na jejím xxxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. Xxxxxxxx xx xxxx přípustné xxxxx §237 o. x. x. x otázce, xxx-xx xxxx xxxxxx xxxxx §544 xxxx. 1 oběh. xxx. xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x dílo, xxxxx tato xxxxxx xxxxxx dosud x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx.
XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx
19. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §242 xxxx. 1 x. s. ř.), xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, jak jej xxxxxxxxx obsahově xxxxxxx (xxxx. §242 xxxx. 3 xxxx xxxxx x. x. x.). Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx dovolatelem (dovolací xxxxx xxx §241a xxxx. 1 x. x. x.).
20. Xxxxx §544 odst. 1 xxxx. zák., má-li xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x věc nelze xxxxxxxx k xxxx xxxxxx vrátit xxxx xxxxxx zhotoviteli, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx uhradit xxxxxxxxxxx xx, x xx xx objednatel xxxxxxxxxxxx xxxx obohatil, xxxxxxxx xxxxxxx zanikl x důvodu, za xxxxx objednatel neodpovídá.
21. Xxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx neprovedl xxxx x rozsahu, xxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxx x xxxx, x xxxxxxxx od xxxxxxx odstoupily xxx xxxxxxxx dovolatele se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx sjednaném xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx byla xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
22. Odkázal-li xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 12.5.2010, xx. xx. 23 Xxx 1211/2010, xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx §544 odst. 1 obch. zák., xxxxxx však dovolatelem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx úhrady xxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu. Rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.11.2013, xx. xx. 23 Cdo 2833/2011, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx skutkově xxxxxxx x xx nyní xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
23. Xxxxxxxxxx §544 odst. 1 xxxx. zák. xxxxxxxxx xxxxxxx především xxxxxxxxxxx x situaci, xxx (xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx z xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X nyní xxxxxxx xxxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti zhotovitele - prodlení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx sjednaném xxxx. Proto, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x tohoto důvodu xxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx), do výhodnějšího xxxxxxxxx než x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx nelze xxx xxxxxxx §544 xxxx. 1 obch. xxx. xxxxxxxx, a xxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, o xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nemůže xxxxxxxxxx cenu xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx.
24. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nedošlo.
25. X ohledem xx xxxx uvedené Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§243a xxxx. 1 věta první x. x. x.), xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx výroku xx věci samé xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx [§243x písm. x) x. x. x.].