Právní věta
Vyjdou-li x xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxxxx, které odůvodňují xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx (§301 obch. xxx.).
Průběh xxxxxx
Xxxxxx xxxx, x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 24.4.2007, xx xxxxx opravného xxxxxxxx xx xxx 30.7.2007, potvrdil xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx ze xxx 15.6.2006 xx výroku, xxxx xxxx žalované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 609 915 Xx x 0,5% xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx 8.3.2001 do xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xx mezi xxxxxxxxx xxxx xxx 24.10.1996 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §536 x xxxx. obch. xxx., xxxxx níž xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, zavázala xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, jako xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx televizních xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "XXX") pro XXX x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle x. XX., xxxx l. xxxxxxx. Xxxxxx odvolací xxxxxxx žalované, že xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 obč. xxx., xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx a srozumitelné. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx mimo jiné xxx x odporu xxxxxxx xxx 28.6.2001 xxxxxxxx sama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x tvrdila, xx x odevzdání x převzetí díla xxxxx xxxx smlouvy xxxxx xxx 16.4.1997. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx nebylo xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx vlastnoruční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx X. M., xxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx, xxx na xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xx došlo x řádnému xxxxxxx xxxx, xxxx by xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, zda x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx stranu xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx v xx. VIII., bodu 2. stanovila, že x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x tím bude xxxxxxx díla považován xx xxxxxxx. Xxxxx xxxx žalovaná xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx soud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx žalobkyni xxxxxx nárok xx xxxxxxxxx xxxxxxxx ceny xxxx, respektive xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx doplatku xxxx xxxx v souladu x §547 xxxx. 1 xxxx. zák. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx přiznal xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částky xxxx xxxxx §369 xxxx. xxx., xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx x xx. VI., xxxx 5. sjednána xxxxxx xx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxx 0,5% xxxxxxxxxxx xxxxxx xx každý xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x závěru, xx xx xxxxx x xxxx uplatněný xxxxx, xxxxx moderace xxxxx §301 obch. xxx. xxxxxxxxxx v úvahu.
Proti xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxx žalovaná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §237 xxxx. 1 xxxx. x) x. s. ř. Xx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx zásadní xxxxxx, xxxxxx-xx soud xxxxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx. Nesprávnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §241 x xxxx. 2 xxxx. x) x. x. ř. xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxx závěr o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx situace, xxx předmět díla xxx sjednán xxxxxxxx x nesrozumitelně. Xxxxxx, xx absolutní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zhojit xxx následné xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x převzetí xxxx x xxxx 16.4.1997. Xxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx žalovaná, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx někdo xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) a xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ani xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva ve xxxxxx §301 obch. xxx. s xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx účastníka x xx jej nelze xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxx přísluší xxxxx kdykoliv xx xxxxxx, tedy x x řízení xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx navrhla, xxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx byl xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx zrušil xxxxxxxxxx xxxxx obou stupňů x xxx xxxxxx xxxxx prvního stupně x dalšímu xxxxxx.
X xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (§10x xxxxxx x. x. x.) po zjištění, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x §240 xxxx. 1 o. x. x. x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) řádně zastoupenou xxxxxxxxx (§241 xxxx. 1, 4 x. x. x.), xx xxxxxxx nejdříve xxxxxxx, xxx je xxxxxxxx x xxxx věci xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx §236 x. x. x. xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx ve věci xxxx xx dovolání xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §237 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. x) x. s. x.
Xxxxx §237 odst. 1 písm. x) x. s. x. xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jímž byl xxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x dřívějším xxxxxxxx xxxxx, xx byl xxxxx právním názorem xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx v xxxx xxxx nejedná, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podmínky xxxxxxx §237 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. Xx xx xxxx tehdy, xxxxx dovolání xxxx xxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxxxx ustanovení x dovolací xxxx xxxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ve věci xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx má xx xxxxxx stránce xxxxxxx xxxxxx či nikoliv, xxxx relevantní jen xx xxxxxx otázky, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx po xxxxxx xxxxxxx zásadní xxxxxx, dovolací xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx ohledně xx žádné xxxxxxxxxx) x xxxx kladně xxxxxxxxxx závěrem xx xxxxxx xxxxxxxx stává xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx soud dospěl x xxxxxx, xx xxxxxxxx je xxxxx §237 odst. 1 xxxx. x) x. x. ř. xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx právem.
Podle §544 odst. 1 xxx. xxx., xxxxx xx xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx zákoník, sjednají-li xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pokutu, xx xxxxxxxx, xxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxx, zavázán xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevznikne xxxxx.
Xxxxxxxxxx §301 xxxx. xxx. xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx vysokou xxxxxxx xxxxxx xxxx soud xxxxxx x přihlédnutím x hodnotě x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx až xx výše xxxxx xxxxxxx do doby xxxxxxxx rozhodnutí porušením xxxxxxx povinnosti, xx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxx xxxxxx podle §373 x xxxx. xxxx. xxx.
Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xx xxxxxxxxx x xx. VI., xxxx 5. posuzované xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx sjednali smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx úroků x xxxxxxxx, xxxxxx xxxx nesprávný xxxxx, xx xxxx pochybením, xxxxx xxxx mít xx xxxxxxxx nesprávné xxxxxxxxxx xx věci, xxxxxxxx soud prvního xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx úrok x xxxxxxxx, a xx x odůvodněním, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx soud xx správnému závěru, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že sjednaná xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Žalobkyně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx zaplacení xxxxxxxx x prodlení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako úroky x xxxxxxxx, ale xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. např. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, X Xxxxxxxx, J. Švestka, X. Xxxxxxx, a xxx., X. X. XXXX, 6. vydání, xxx 2001, xxx. 820). Výrok xxxxxxxxxx xxxxx, jímž xxxxxxxx xxxx potvrdil xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx požadované xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pokuty, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x příslušenství xxxxxxxxxx - xx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nového xxxxxx x xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zabývat. Xxxxxxxxxx soudu, a xx x odvolacího, xx posoudit, xxx xxxx dány podmínky xxxxxxxx xxxxxxx pokuty xx xxxxxx §301 xxxx. zák., xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx ohledu xx to, xxx xxxxxxx x účastníků xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx nárok) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx uplatněním xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §205x x §211 x. s. x.
Xxxxxxxxxxxx namítané nesprávné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odvolacím xxxxxx xx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxx dovolatelce nelze xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x hmotným xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uzavřené xxxx xxxxxxxxx xxx 24.10.1996.
Podle §536 odst. 1 xxxx. zák. xxxxxxxx x dílo xx xxxxxxxx zhotovitel x xxxxxxxxx určitého díla x xxxxxxxxxx se xxxxxxxx x zaplacení xxxx za xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx §536 xxxx. 2 xxxx. zák. xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx nespadá xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx, její xxxxxx, xxxxxxxxx dohodnuté xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx činnosti. Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, údržba, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx její xxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xx. XX., xxxx 1. xxxxxxxxx, xxxx zhotovitelka, xxxxxxxx provést xxx xxxxxxxxx, xxxx objednatelku, xxxxxxx stavebních x xxxxxxxxxx prací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvodů (xxxx jen "XXX") xxx XXX podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x konkrétně uvedeném xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx soud nerozhodl x rozporu s xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx §37 xxxx. 1 obč. xxx., xxxx stanoví, že xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x vážně, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx správně xx smyslu xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx absolutně xxxxxxxx xxxxx §37 xxxx. 1 xxx. xxx.
Xxxxx §242 odst. 3 x. x. x. xxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx.
Xx-xx xxxxxxxx přípustné, dovolací xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v §229 xxxx. 1, §229 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x §229 xxxx. 3 x. x. x., xxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxx mít xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci, x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx vady xxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx právně xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx řízení xxx xxxxx, xxxxxxxx mohly xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vad xxx x xxxxxxxxx příčinné xxxxxxxxxxx mezi vadou xxxxxx x nesprávností xxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx tehdy, nelze-li xxxxxxx, xx xx xxxxx výroku xxxxxxxxxx xxx xxxxxx i xx xxxxxxx, xxxxx x této xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx ve smyslu §241 x xxxx. 2 písm. a) x. x. ř. xx xxxx jiné x nepřezkoumatelnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx dovolacímu xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, sešit 3/94, x. 10 XX).
Xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx, xx právě xxxxx xxxxx xxxxx xx smyslu §241x xxxx. 2 xxxx. x) o. x. x., jež xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx §157 odst. 2 x. x. x. x x xxxxxxxxx xxxxxx i xx xxxxxxx x §211 x. x. x. xx xxxx povinen x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jakými xxxxxxx xx xxx hodnocení xxxxxx řídil, jak xxx xxxxxxxx po xxxxxx stránce x xxx o xx, xxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou x xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxxx vztahu xxxxxxx, xx třeba xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xx x tomto xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jak vzniklo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xx žalovanou, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx jednaly xx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxx oprávněné xx žalovanou jednat. Xxxxxxxx soud x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx k xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle smlouvy xxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x žalobě a xxxxxxxx x podaném xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 16.4.1997. Xxxxxxxxx otázky xxxxxxxxxx žalované při xxxxxxxx díla xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx zákonného xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčené xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vzniklo. Xxxxxxx xxxxxx xxxx je xxxxxx jen xxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx konstatovat, že xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxx xxxxxxx, proto Xxxxxxxx xxxx rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §243x odst. 2, věty za xxxxxxxxxx, x. x. x. xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x jeho vyhovujícím xxxxxx I., xxxx xxxx žalované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 609&xxxx;915 Xx x 0,5% xxxxxx z xxxxxxxx za xxxxx xxx xxxxxxxx xx 8.3.2001 xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx soud x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§243x odst. 3 o. s. x.).