Xxxxxx věta
Objednatel xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x dílo xxx xxxxxxxxxx provedení xxxx xxxxx §642 xxxx. 2 xxx. xxx. x xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx.
Průběh xxxxxx
Xxxxxxx xxxx x Trutnově rozsudkem xx xxx 2.5.2007 (xxxx xxxx) zamítl xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1&xxxx;153&xxxx;835 Xx.
Xxxxxxx xxxx v Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 30.10.2008 (xxxx xxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx uložil xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 83&xxxx;889 Xx. Xxxxxxxx xxxx zejména xxxxxxx, xx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx xxxxxx uplynutí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx (zhotoviteli) xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx podle §642 odst. 2 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Žalovaný xx xxxxx xxxxxxx vrátit (§457 obč. zák.) xxxxxxx xxxxxxxxxx zálohu 83&xxxx;478 Xx (x xxxxxxx xxxx xxxx 90&xxxx;000 Kč xxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxx 6522 Xx xxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxx (§544 xxx. xxx.) xx xxxx 0,01 % xxxxx x 137&xxxx;132 Kč (xx. z xxxx xx provedení xxxx) xx xxxx xx 1. xx 30.9.2003, xx. 411 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx dovoláním, xxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxx, xxxx xxx rozsudek xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxx co do 83&xxxx;478 xxxxxxxx. Podle xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§241x xxxx. 2 xxxx. x/ xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanského xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx připadá xx xxxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §642 xxxx. 1 obč. zák., xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx pro něj xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxxxxxx, posoudil-li xxx xxxxx §642 xxxx. 2 obč. xxx. Xxxx ustanovení xx xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx porušení xxxxxxx x xxxx, x xxxxx xx xx xxxxx žalobce xxxxxxxxxx přiměřenou xxxxx xxxx 30.6.2003, xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx nemohl xxx smluvními xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x písemné formě, xxxxxxx xxxxx takový xxxxxxx ke xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx navrhl, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x věc xxxxxx xxxxx vrátil x xxxxxxx řízení.
Nejvyšší xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxx soud věc xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xx 30.6.2009 (xx. II, xxx 12. zákona x. 7/2009 Xx.).
Xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx §237 odst. 1 xxxx. x) o. x. x. - xxxx xxxxxxx.
X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolací xxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx x §229 xxxx. 1, odst. 2 xxxx. a), x) x xxxx. 3 o. x. x., jakož x x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx mohly xxx xx následek xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx; jinak je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx dovolatel xxxxxxxx xxxxxxx (§242 xxxx. 3 x. x. ř.). Jelikož xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu, xx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §642 xxxx. 2 xxx. xxx.
Xxxxxx posouzení xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx odvolací xxxx xxxxxxxx věc xxxxx xxxxxx normy, jež xx zjištěný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx vyložil, xxxxxxxx ji xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx §642 odst. 2 xxx. xxx. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, je-li xxxxxx, xx dílo nebude xxxx hotovo xxxx xxxxxx provedeno xxxxx, x jestliže zhotovitel xxxxxxx xxxxxxx xxx x poskytnuté xxxxxxxxx xxxxx.
X dovolatelem xx xxxxx xxxxxxxxx v xxx, xx uvedené xxxxxxxxxx dává objednateli xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, kdy xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx neprovede xxxx, i xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx neuplynula, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx jednoznačně xxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxx mýlí, xxxxxxx-xx xx, xx xxxxxxxxxxxx xxx použití ustanovení §642 xxxx. 2 xxx. xxx. xx xx, xx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty x odstoupení xx xxxxxxx xxxx předcházet xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx nevyplývá x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení a xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx argumentu a xxxxxx xx xxxxx (x xxxxxxxx) je xxxxx xxxxxxx, xx xxxx-xx objednatel xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přiměřenou xxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, lze-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx důvodně předpokládat, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dílo xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Předpokladem xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx pro xxxx opožděnost xx xxxxx xxxxxxxxxx §642 xxxx. 2 xxx. xxx. (vedle opožděnosti xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx již xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dodatečnou přiměřenou xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx zhotovitel x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x prováděním xxxx, nýbrž to, xxx xx jejího xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx od xxxxxxx x dílo odstoupit xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx zhotoviteli xxxxxxx, až xx xxxxxxxxx xxxx.
X xxxxx xxxxxxxxxx §642 xxxx. 2 xxx. xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx přiměřenou xxxxx ke xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx dovolatele, xx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxx o xxxx, x xxx xx třeba xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx mylná.
Dovolateli xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; Xxxxxxxx xxxx xxxxx - xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§243a xxxx. 1, xxxx xxxxx, x. x. x.) - xxxxxxxx xxxxxx (§243x odst. 2, xxxx věty xxxx středníkem, x. x. ř.).
Protože odvolací xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxx a v xxxxx rozsahu mu xxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxxxxx.
* Xxxxxxxxx xx xxx 13.3.2013, xx. xx. 31 Xxx 1157/2010, dospěl xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x obchodního xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx.